11.工程师处理索赔问题的权力包括( )。
A.在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录
B.对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师有权单方面作出处理决定
D.对合理的索赔要求,工程师有权将它纳入工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同规定的期限内支付
E.对承包商施工索赔的处理决定,承包商必须执行
[答案]ABCD www.Examda.CoM
[解题要点]工程师的处理决定不是终局性的,对双方不具有强制性的约束力。
12.工期索赔的计算主要有( )。
A.网络分析法
B.比例计算法
C.测量法
D.比例差值法
E.化学法
[答案]AB考试大监理工程师——值得您收藏的好站点!
[解题要点]网络分析法是分析网络图中的关键线路,而比例计算法虽简单方便,但有三种不适用的情况。
13.承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加,为此提出l3万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后,确认承包商成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件,承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项报价节约了2万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为( )
万元。
A.8
B.10
C.11
D.13
[答案]A
[解题要点]承包商仅有权得到工程师认为索赔成立那部分的付款和工期索赔,题干中“工程师与承包商协商并进行施工效率对比后,确认承包商成本的增加额应为10万元”,所以10-2=8(万元)。
14.当承包人与发包人就索赔产生争端时,双方应首先通过( )的方式解决。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
[答案]A
[解题要点]若争端产生,解决的首选方法是协商,协商无效则通过第三方调解,调解再无效则通过仲裁机关仲裁,仲裁无效则最终通过法律程序解决。
15.意外风险和不可预见因素索赔通常应该由( )承担。
A.保险人
B.承包人
C.发包人
D.分包人
[答案]C
[解题要点]《建设工程施工合同(示范文本)》规定:意外事故和不可预见因素由发包人承担,且工程开工前,发包人应就此责任范围办理保险,支付保险费用。
16.承包人向发包人索赔的一般程序是:索赔意向通知——索赔资料的准备——索赔文件的提交——索赔文件的审核——( )协商(或进一步仲裁、诉讼)。
A.业主审查
B.监理审查
C.政府部门审查
D.设计部门审查
[答案]A
[解题要点]按题干的意思,索赔文件的审核属于监理审查的范围,而下一步应当业主审查,所以选A。
17.索赔额度没有超过工程师的权限范围时,对于承包人向发包人提出的索赔文件应交( )。
A.工程师审核、批准、签发
B.发包人审核、批准、签发
C.工程师审核,发包人审查、批准、签发
D.工程师审核,发包人审查、批准,工程师签发
[答案]A
[解题要点]索赔额度没有超过工程师的权限范围时,必须报请发包人批准。所以A、B不对。索赔报告经发包人同意后,工程师签发有关证书,所以D不对。
18.索赔的起因通常有( )。
A.合同对方违约
B.合同错误
C.合同变更
D.工程环境变化
E.成本超支
[答案]ABCD
[解题要点]索赔的起因多种多样,可以发生在工程建设的各个阶段,但E项成本超支属于承包人原因造成的,不能引起索赔。