2014年监理工程师《建设工程合同管理》模拟题一

41、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（　　）
A．经乙签字的均无效，全部由甲重新确认
B．经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C．经乙签字的全部有效
D．合同约定的全部设计费


42、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（　　）承担。
A．公路管理部门 
B．承包人
C．发包人       
D．承包人与发包人共同


43、某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　　）
A．费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延
B．费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延
C．费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延
D．费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延


44、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（　　）。
A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
B．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
C．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延


45、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（　　）。
A．发包人办理申报手续并承担费用
B．发包人办理申报手续，承包人承担费用
C．承包人办理申报手续，发包人承担费用
D．承包人办理申报手续并承担费用


46、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（　　）。
A．3月1日  
B．3月15日
C．3月18日 
D．3月20日


47、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在（　　）后签订。
A．开标
B．发出中标函
C．提交履约保证
D．开工


48、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中（　　）。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员
B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得任仲裁员
C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员
D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员


49、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（　　）。
A．有权要求增加施工设各，增加的费用由承包商承担
B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度


50、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（　　）
A．索赔事件发生的原因和证据资料
B．索赔的依据
C．索赔意向通知
D．索赔报告