答案：
[案例一]
（1）关于工程变更包括的内容和管理，
1）属于工程变更的事项包括：①长输管线的走向、位置、标高及尺寸等改变；②管线的直径、压力、施工标准的变更；③合同约定的工程量的变更；④改变施工顺序或时间；⑤其他变更。
2）发包方提出的变更应当不迟于变更前的14天书面通知承包方；若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更，还应报原规划管理部门审批；设计变更应由原设计单位修改。
承包方应严格按图施工，不得随意变更设计，若承包方要求对原设计变更，应经发包方同意，重大事项还需报原规划管理部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和证明。如承包方擅自变更设计，致使发包方发生费用损失和工期延误等，一切责任由承包方负担；由承包方提出，经监理工程师同意的设计变更，导致合同价的增减，发包方的损失和工期顺延，由发包方承担。
由设计承包单位原因引起的设计变更，对建设进度、人工时耗费影响，由设计承包单位负责变更所发生的费用，但需经用户（业主）同意确认负责设计变更所发生的费用。
（2）在施工过程中，若承包商根据发包方的指令对部分工程进行变更施工。
1）设计变更后，变更合同价款按下列原则和方法确定：①合同中已有适用于变更分项工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；②合同中只有类似于变更分项工程的单价，可参照它来确定变更分项工程的单价和变更合同价款；③合同中没有上述分项工程单价时，由承包商提出相应的单价，经监理工程师确认后执行。
2）确定变更价款的顺序是：①变更发生后的14天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；②若变更发生后14天内承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；③监理工程师收到变更价款报告之日起14天内应对其予以确认或答复，若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
（3）合同双方发生争议，可通过下列途径寻求解决：协商和解；有关部门进行调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；如不申请仲裁，可向有管辖权的法院起诉。
[案例二]
（1）资质审查的内容包括：
1）企业营业执照和资质证书等资质文件；
2）企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平；
3）施工设备装备情况；
4）财务资金状况；
5）近几年承担类似工程的情况和经验；
6）企业的社会信誉等。
（2）履约保证金与预付款的区别1）两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。
2）性质不同。履约保证金是担保形式，是法律行为；而预付款是合同双方约定的行为，不是法律行为，而是一种惯例。
3）处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果：①合同按约定正常履行，则履约保汪金到期返还；②合同不履行，双方都无过错，履约保证金返还；③支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同，视情节轻重，对方可扣留相应的履约保证金；④收取履约保证金的一方不履行合同，双倍返还履约保证金。
（3）判定索赔成立，应具备的条件是：
1）承包商遭受到了实际损失或损害；
2）损失不是因承包商的过错造成的；
3）损害也不是承包商承担的危险造成的；考试大一级建造师
4）承包商遭受了损失或损害，应在合同规定的索赔时限内提出。
（4）两次索赔申请能否成立，分析如下：
1）对第一次提出的索赔：①判定第一次索赔成立。因为以a.遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，故延误工期引起的工期索赔的理由成立；b.承包商及时提供了施工记录和有关资料；c.承包商及时提出了索赔申请。②延误的天数，应由业主和监理工程师审核。③承包商等待签发工期变更指令。
2）对第二次提出的索赔：①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施_丁过程中，需安装吊车吊装工艺设备，是施工企业应该预见到的问题，因此，造成工期延误由承包商自己承担责任，索赔没有正当理由。 ②承包商送出索赔申请后，28天内可接到答复。
