您现在的位置:233网校 >一级建造师 > 试题答案

关于施工合同工期顺延的说法,正确的是()。

来源:233网校 2024-09-08 15:12:07

关于施工合同工期顺延的说法,正确的是()。

A.隐蔽工程在隐蔽之前,发包人没有按照承包人的通知及时检查的,承包人可以顺延工期

B.承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应当予以支持

C.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不计入顺延工期期间

D.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延、承包人提出合理抗辩的,工期仍不可顺延

参考答案:A
参考解析:A选项正确:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 B选项错误:当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。 C选项错误:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。 D选项错误:当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
相关阅读