《建设工程项目管理》知识点详解(八)

11 、以下不能成为承包人向发包人施工项目索赔理由的是(  )。
   A.监理工程师对合同文件的歧义解释
   B.物价上涨，法律法规变化 
   C.由于不可抗力导致施工条件的改变
   D．承包商做出工程变更 
  标准答案：D 
 解 析：施工项目索赔应具备下列理由之一：
   1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；    2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失；    3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；   4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；   5)发包人延误支付期限造成承包人的损失；   6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；   7)非承包人的原因导致工程暂时停工；   8)物价上涨，法规变化及其他。
12 、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于(  )。
   A.因合同文件引起的索赔 
   B．有关工程施工方案的索赔 
   C．关于价款方面的索赔
   D．合同外索赔 
  标准答案：A 
 解 析：因合同文件引起的索赔
   1)有关合同文件的组成问题引起索赔；
   2)关于合同文件有效性引起的索赔；
   3)因图纸或工程量表中的错误而索赔。 
13 、战争、敌对行动、入侵等风险的索赔属于(  )。 
  A .特殊风险的索赔  
   D．人力不可抗拒灾害的索赔 
  C .工程暂停索赔 
   D．合同中止的索赔
  标准答案：A 
 解 析：特殊风险一般是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权、内战等等。
14 、人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应由(  ) 。 
   A.发包人、承包人共同承担  
   B．承包人承担 
   C．承保的保险公司承担  
  D .发包人承担 
  标准答案：C 
 解 析：人力不可抗拒灾害主要是指自然灾害，由这类灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔。
15 、投保工程一切险遇自然灾害造成的损失应向承保的保险公司索赔，合同中承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，(  )。
   A.只能由发包人索赔  
   B．承包人可同发包人一起索赔 
  C .只能由承包人索赔  
   D．不能双方一起索赔
  标准答案：B 
 解 析：在许多合同中承包人以发包人和承包人共同的名义投保工程一切险，这种索赔可同发包人一起进行。
16 、财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的(  )增加等财务费用。
  A．担保费 B．保险费
  C .贷款利息    D ．管理费用 
  标准答案：C 
 解 析：财务费用的损失要求补偿，是指因各种原因使承包人财务开支增大而导致的贷款利息等财务费
用。
17 、不属于合同文件的有(  )。
 A．图纸    B ．工程量清单 
  C .投标书及其附件    D ．施工日志 
  标准答案：D
解 析：合同文件是索赔的最主要依据，包括： 
   1)本合同协议书；  2)中标通知书；   3)投标书及其附件；   4) 本合同专用条款；   5)本合同通用条款；   6)标准、规范及有关技术文件；   7)图纸；  8) 工程量清单；  9)工程报价单或预算书。
18 、在工程索赔中，各种会计核算资料(  ) 。 
   A.不可以作为索赔证据    B．可以作为索赔证据 
C．只能作为索赔参考    D .是索赔的物证 
  标准答案：B
解 析：在工程索赔中的证据：包括：
 ● 招标文件、合同文本及附件，其他的各种签约(备忘录，修正案等)， 发包人认可的工程实施计划，各种工程图纸(包括图纸修改指令)，技术规范等；
 ● 来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题的答复信等；
……………… 
● 各种会计核算资料；
 ● 国家法律、法令、政策文件。
19 、当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的(  )以内向工程师正式提出索赔意向通知。
  A .28天    B．14 天 
  C 21天    D .7天 
  标准答案：A 
 解 析：当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。
20 、工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，( )。 
  A .即进入仲裁或诉讼程序   B ．即进入调解程序
  C .只能进入仲裁程序    D .只能进入诉讼程序 
  标准答案：A 
 解 析：工程师对索赔的答复，承包人或发包人不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。