您现在的位置:233网校 >二级建造师 > 专业工程管理与实务 > 建筑工程辅导 > 建筑工程学习笔记

二级建造师装饰装修讲义(二十二)

来源:233网校 2008-09-24 09:19:00

二建《建筑工程》的考题特点:全面、灵活、实操性强。需要对考点有足够掌握,且运用自如的同时,还需现场实践经验做支撑,才能漂亮的拿下建筑实务这门专业。

二建《建筑工程》的考题特点:全面、灵活、实操性强。需要对考点有足够掌握,且运用自如的同时,还需现场实践经验做支撑,才能漂亮的拿下建筑实务这门专业。

第十六讲 2n312120装饰装修工程施工合同管理
本目复习要点
合同的变更管理   
合同的违约处理  
合同争议的解决方式
一施工合同文件的组成
1 合同条件的选择
《 施工合同文本》和《 fidic合同条件》的选择
2《 施工合同文本》的内容
由协议书,通用条款  ,专用条款三部分组成
3《 fidic合同条件》的内容   略
二装饰装修工程施工合同管理的要点
合同的变更管理,合同变更是指当事人对已经发生法律效力,但尚未履行或者尚未完全履行的合同,进行修改或补充所达成的协议。
合同的违约处理:继续履行;采取补救措施(约定—协商—有关条款或交易习惯);赔偿损失;支付违约金(与赔偿损失不能同时采用);定金罚则(与违约金不能合并使用)。
合同争议的解决方式:合同争议也称为合同纠纷,是指合同当事人对合同规定的权利和义务产生了不同的理解。合同争议的解决方法有和解、调解、仲裁(自愿,“公断”)、诉讼(未约定仲裁,只能诉讼)四种。后两种有强制执行的法律效力。
考核预付款、保留金、价格调整系数等,工期延长、不可抗力导致的索赔。
例题1
背景材料
业主与施工单位按《 施工合同文本》对某项工程建设项目签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1.遭暴风雨袭击是非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建分部工程造成破坏,损失计18万元人民币,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害使数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元人民币,业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏,造成损失8万元人民币,由于现场停工造成台班费损失4.2万元人民币,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元人民币,业主应予支付。
5.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
6.由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元人民币,业主应予支付。
问题:
不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?
问题解析:
不可抗力风险承担责任的原则:
(1)工程本身的损害由业主承担;
(2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担; 考试大二级建造师
(4)所需清理、修复工作的费用,由业主承担;
(5)工期给予顺延。
处理方法按索赔报告的基本要求顺序分别为:
(1)经济损失由双方分别承担,工期延误应予签证顺延;
(2)工程修复、重建18万元人民币工程款应由业主支付;
(3)索赔不予认可,由施工单位承担;
(4)索赔不予认可,由施工单位承担;
(5)认可顺延合同工期8天;
(6)由双方协商承担。[page]2n312130装饰装修工程施工安全管理
本目复习要
常见装饰装修工程施工安全管理要点。
主要是掌握常见装饰装修工程施工安全
一施工过程中的安全控制
建筑装饰装修工程施工必须坚持安全第一,预防为主的方针.
建筑主体承重部位,严禁擅自拆水、暖、电、燃气、通信等配套设施等。
二职业健康安全管理体系
1职业健康安全管理体系
2职业健康安全管理体系内容
职业健康安全管理体系标准包括,总要求, 职业健康安全方针,策划,
实施和运行,检查和纠正措施,管理评审等
三环境管理体系的运行
1环境管理体系
2环境管理体系的内容
环境管理体系的内容包括,总要求,环境方针,规划,实施与运行,检查和纠正措施,管理评审等
四建筑幕墙施工的安全控制
练习题
1.安全管理的要点是(   )。
a. 减少或消除人的不安全行为    
b. 减少或消除人的不安全状态
c. 改善自然环境和保护自然环境  
d.安全管理
e.安全教育
答案:a、b、c、d
2.文明施工的内容(   )。
a. 规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生
b. 科学组织施工,使生产有序进行
c. 保证职工的安全和身体健康
d. 搞好业务培训
e.减少施工对周围居民和环境的影响
答案:a、b、c、e
3.文明施工的意义是(   )。
a. 保持施工现场良好的作业环境
b. 保持施工现场良好的卫生环境
c. 保持施工现场良好的工作秩序
d. 促进劳动者的身心健康
e. 提高劳动生产率
答案:a、b、c、

二级建造师建筑工程科目单项选择题20题,每题1分,共计20分;多项选择题10题,每题2分,共计20分;案例分析题共80分,总计120分。大家根据233网校老师讲课中的章节重难点指引,看最新教材进行预习,再来听精讲班老师解读教材考点,听课时就不会一头雾水,思路会比较清晰,也容易掌握各个考点。点击听课,进入备考>>

建筑实务技术部分多以选择题为主,需要注意对于各种数据的考查;管理部分以案例题为主,旨在考查学员的综合能力,是考试的分值大户。进度控制的网络图和流水施工每年必考其一,必须完全掌握;质量管理主要结合技术部分命题;安全管理和合同管理尤为重要,考查最为灵活,与质量、进度、成本等均可结合命题;此外,加大了建筑施工相关法规与标准的考查力度,并结合管理部分综合命题。考查维度愈加偏重理论与工程现场实际相结合的综合考查形式。

二级建造师建筑工程科目单项选择题20题,每题1分,共计20分;多项选择题10题,每题2分,共计20分;案例分析题共80分,总计120分。大家根据233网校老师讲课中的章节重难点指引,看最新教材进行预习,再来听精讲班老师解读教材考点,听课时就不会一头雾水,思路会比较清晰,也容易掌握各个考点。点击听课,进入备考>>

相关阅读

添加二级建造师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料