您现在的位置:233网校 >二级建造师 > 试题答案

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》关于工程延期的说法,正确的是( )。

来源:233网校 2024-03-20 09:00:10

220、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》关于工程延期的说法,正确的是( )。

A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不顺延工期

B.当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的,工期一律不顺延

C.当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期

D.因不可抗力停工的工期不予顺延

参考答案:C
参考解析:A错,应予顺延。B错,发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。D错,因不可抗力停工的工期可以顺延
相关阅读