厉害了！2020二建法规精讲班覆盖超高考点，附全套答案！

考点：2Z207022 按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定

参考答案：B

233网校参考解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。教材P269。

考点：2Z204013 建设工程赔偿损失的规定

参考答案：C

233网校参考解析：(一)发包人应当承担的赔偿损失

1.未及时检查隐蔽工程造成的损失

《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

2. 未按照约定提供原材料、设备等造成的损失

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

3. 因友包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失因发包人的原因致使工程中途停建、缓建，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

4. 提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失承揽人(承包人)发现定作人(发包人)提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人(发包人)。因定作人(发包人)怠于答复等原因造成承揽人(承包人)损失的，应当赔偿损失。

5. 中途变更承揽工作要求造成的损失定作人(发包人)中途变更承揽工作的要求，造成承揽人(承包人)损失的，应当赔偿损失

6. 要求压缩合同约定工期造成的损失

2003 11 月发布的《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，……造成损失的，依法承担赔偿责任:……(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的;……

7. 验收违法行为造成的损失

2019 月经修改后发布的《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，……造成损失的，依法承担赔偿责任(1)未组织竣工验收，擅自交付使用的;(2)验收不合格，擅自交付使用的(3)对不合格的建设工程按照合格工程验收的

(二)承包人应当承担的赔偿损失

1.转让、出借资质证书等造成的损失

2019 月经修改后公布的《中华人民共和国建筑法》(以下简称《建筑法》)规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的……。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

2. 转包、违法分包造成的损失

承包单位将承包的工程转包的，或者违反规定进行分包的……对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

3. 偷工减料等造成的损失

建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。

4.与监理单位串通造成的损失

5.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。

6.不履行保修义务造成的损失

建筑施工企业违反规定，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，并对在保修期内因屋顶、墙面渗漏、开裂等质量缺陷造成的损失，承担赔偿责任。

7.保管不善造成的损失

《合同法》规定，承揽人(承包人)应当妥善保管定作人(发包人)提供的材料以及完成的工作成果，因保管不善造成毁损、灭失的，应当承担损害赔偿责任。

8.合理使用期限内造成的损失

因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任 P118-119

考点：2Z207026 违法行为应承担的法律责任

参考答案：B

233网校参考解析：《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令正，处工程合同价款2% 以上4% 以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工修理，并赔偿因此造成的损失;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

考点：2Z203012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规忘

参考答案：D

233网校参考解析：《招标投标法》还规定，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。P76

考点：2Z208041 调解的规定

参考答案：A

233网校参考解析：人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助，A正确。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同，B错误。调解达成协议，人民法院应当制作调解书，但是，下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件； (4)其他不需要制作调解书的案件。C错误。教材P340。

考点：2Z204016 违约责任政违约责任的免除

参考答案：B

233网校参考解析：合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。教材P126。

考点：第五章 2Z205021施工合理使用与节约能源的规定

参考答案：B

233网校参考解析：非传统水源利用: (1) 优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2) 处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3) 现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。(4) 大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5) 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。教材P190

考点：第四章2Z204012建设工程工期和价款的规定

参考答案：B

233网校参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(法释[2018] 20号)规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (1) 开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(2) 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(3) 发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。教材P112

考点：2Z203015 中标的法定要求和招标投标投诉处理

参考答案：C

233网校参考解析：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，井自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内，A错误。投标人或者其他利害关系人需有证明材料可以辅助投诉，B错误。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，C正确。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到技诉的行政监督部门负责处理，D错误。教材P88。

考点：2Z204021 劳动合同订立的规定

参考答案：B

233网校参考解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内 劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。教材P131。