2019年中级会计经济法考点：建设工程合同内容

2019年中级会计师备考正在进行中，233网校中级会计师考试网小编整理了2019年中级会计师《经济法》考点并汇总，希望能够帮助大家顺利备考，早日取得中级会计师证书。大家可下载2019年版《中级经济法》学习计划，按照计划进行备考复习！进入中级会计师考试[模拟试题]、[历年真题]、[章节试题]训练场！

【下载→233网校APP，免费领取中级会计电子书】

2019年中级经济法考点：建设工程合同

第五章 合同法律制度 第九节 主要合同

七、建设工程合同

概念：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

形式：建设工程合同应当采用书面形式。

（一）发包人的权利义务

1、发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

2、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

3、因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

4、建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。

5、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

6、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。7、发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。

8、发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。

（二）承包人的权利义务

1、总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。

2、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。

3、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。

4、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任等权利义务。

备考：2019年中级经济法考点汇总

推荐：2019版中级经济法电子书已全部更新，限时免费领取！

高效备战2019年中级会计师考试，高端班紧扣教材内容，逐章系统讲解知识点，为广大考生划出考试重难点。还有官方教材+综合题突破班+2套押题卷专享，【点击听课>>】