2.4 索赔程序(五步)
■承包人提出索赔要求(一通知一报告)
◇发出索赔意向通知-在索赔事件发生后的28天内向工程师递交
◇递交索赔报告-在发出索赔意向通知后28天内，或工程师可能同意的其他合理时间
◇工程师有不立即处理索赔的权力
■工程师审核索赔报告(判定索赔成立的原则)
◇工程师审核承包人的索赔申请(三步)
→在不确认责任归属的情况下，客观地分析事件发生的原因，检查各项纪录，分析索赔证据
→依合同条款划清责任界限，看承包人提出的补偿是否合理
→拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数
◇判定索赔成立的原则(三项)
→与合同对照，事件确实造成了承包人成本的额外支出与工期的延误
→造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
→承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告
◇工程师对索赔报告的审查(五步)
→事行事态调查，分析了解事件经过与前因后果
→对损害事件原因进行分析
→分析索赔事由
→对实际损失进行分析
→对证据资料进行分析
■工程师确定合理的补偿额
◇工程师与承包人协商补偿
→工程师核查后确定应予补偿的额度
→与承包人要求有差距时进行协商
◇工程师做出索赔处理决定
→工程师在收到索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，如未答复视为已认可索赔
→索赔事件持续进行，应当阶段性地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，进行最终索赔报告
→工程师的处理不是终局决定，对发包人和承包人不具有强制约束力，承包人不满意，可以提请仲裁或诉讼处理
■发包人审查索赔处理
◇工程师确定的索赔额超过其权限时，报请发包人批准
◇发包人决定是否同意工程师处理意见
◇发包人同意后，工程师可签发证书
■承包人是否接受索赔处理
◇承包人接受处理决定，索赔事件处理结束
◇承包人不同意，即引起合同争议，可以协商、仲裁、诉讼
【2008年真题·单选题】按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
A.7
B.14
C.2l
D.28
[答案]D
[解析]工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，否则视为该项索赔已经认可。
【2005年真题·单选题】按索赔程序，工程中索赔事件发生后，承包商应中( )天内向工程师发出索赔意向通知。
A.7
B.28
C.30
D.42
[答案]B
