2025 一级建造师考试

《建设工程项目管理》

母题 300 题

下载 APP 刷 提 分 试 卷 加微信 ks233wx7 获取更多学习资料

2025 一级建造师考试

《建设工程项目管理》

母题 300 题

下载 APP 刷 提 分 试 卷 加微信 ks233wx7 获取更多学习资料

1-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

质量事故技术处理方案， 一般应委托（ ）提出。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 原设计单位

2-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某桥梁工程施工中发生模板支架坍塌事故，造成 8 人死亡，重伤 5 人。直接造成直接经济损失 700 万元，根据《生

产安全事故报告和调查处理条例》，此事故为（  ）

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

3-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

约束机制取决于各质量责任主体的( )和外部的监控效力。

A. 质量控制能力

B. 自我约束能力

C. 自我经营能力

D. 技术创新能力

4-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的是( )。

A. 结构设计计算错误

B. 采用不适合的施工方法

C. 质量管理措施落实不力

D. 不良风气

5-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

分项工程应由( )组织验收。

A. 项目经理

B. 专业监理工程师

C. 总监理工程师

D. 项目技术负责人

6-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第三层次的是（  ）。

1-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

质量事故技术处理方案， 一般应委托（ ）提出。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 原设计单位

2-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某桥梁工程施工中发生模板支架坍塌事故，造成 8 人死亡，重伤 5 人。直接造成直接经济损失 700 万元，根据《生

产安全事故报告和调查处理条例》，此事故为（  ）

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

3-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

约束机制取决于各质量责任主体的( )和外部的监控效力。

A. 质量控制能力

B. 自我约束能力

C. 自我经营能力

D. 技术创新能力

4-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工质量事故发生的原因中，属于社会、经济原因的是( )。

A. 结构设计计算错误

B. 采用不适合的施工方法

C. 质量管理措施落实不力

D. 不良风气

5-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

分项工程应由( )组织验收。

A. 项目经理

B. 专业监理工程师

C. 总监理工程师

D. 项目技术负责人

6-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目质量控制体系中，属于质量控制体系第三层次的是（  ）。

A. 施工总承包单位建立的相应管理范围内的质量控制体系

B. 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系

C. 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系

D. 施工安装单位建立的现场质量控制体系

7-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

为了做好作业技术交底，应由(  )编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。

A. 专业监理工程师

B. 总监理工程师

C. 项目技术人员

D. 施工单位技术负责人

8-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

分部工程应由（  ）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

A. 总监理工程师

B. 监理工程师

C. 项目经理

D. 专职安全员

9-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

群体工程项目中，第一层次的质量控制体系应由（  ）的工程项目管理机构负责建立。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

10-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于影响施工质量因素的说法，错误的是（  ）。

A. 加强材料质量控制，是控制工程质量的重要基础

B. 工程设备质量的不会直接影响工程施工质量

C. 工程质量管理，应以控制人的因素为基本出发点

D. 施工方案对工程质量产生较大影响

11-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

累计频率在（  ）范围内的因素定为 A 类因素，即主要因素。

A. 0-50%

B. 0-80%

C. 0%-90%

A. 施工总承包单位建立的相应管理范围内的质量控制体系

B. 交钥匙工程总承包企业项目管理机构建立的项目质量控制体系

C. 项目设计总负责单位建立的项目质量控制体系

D. 施工安装单位建立的现场质量控制体系

7-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

为了做好作业技术交底，应由(  )编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。

A. 专业监理工程师

B. 总监理工程师

C. 项目技术人员

D. 施工单位技术负责人

8-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

分部工程应由（  ）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。

A. 总监理工程师

B. 监理工程师

C. 项目经理

D. 专职安全员

9-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

群体工程项目中，第一层次的质量控制体系应由（  ）的工程项目管理机构负责建立。

A. 施工单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 监理单位

10-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于影响施工质量因素的说法，错误的是（  ）。

A. 加强材料质量控制，是控制工程质量的重要基础

B. 工程设备质量的不会直接影响工程施工质量

C. 工程质量管理，应以控制人的因素为基本出发点

D. 施工方案对工程质量产生较大影响

11-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

累计频率在（  ）范围内的因素定为 A 类因素，即主要因素。

A. 0-50%

B. 0-80%

C. 0%-90%

D. 90%-100%

12-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工质量验收中，（  ）应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分。

A. 检验批

B. 单项工程

C. 单位工程

D. 分部工程

13-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

在工程实施过程中，工程质量监督机构应按程序规范实施监督检查，下列各项不属于工程质量监督内容的是（）。

A. 工程质量责任主体行为监督

B. 工程实体质量抽查

C. 安全生产落实情况

D. 工程质量保证资料核验

14-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额

的（）。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 50%

15-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

【教材修改】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A. 政府直接投资的项目

B. 采用资金注入方式的政府投资项目

C. 政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D. 政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

16-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程开工前，（）需申请办理工程质量监督手续。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 施工单位

D. 90%-100%

12-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工质量验收中，（  ）应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分。

A. 检验批

B. 单项工程

C. 单位工程

D. 分部工程

13-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

在工程实施过程中，工程质量监督机构应按程序规范实施监督检查，下列各项不属于工程质量监督内容的是（）。

A. 工程质量责任主体行为监督

B. 工程实体质量抽查

C. 安全生产落实情况

D. 工程质量保证资料核验

14-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额

的（）。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 50%

15-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

【教材修改】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。

A. 政府直接投资的项目

B. 采用资金注入方式的政府投资项目

C. 政府核准的投资项目目录外的企业投资项目

D. 政府核准的投资项目目录内的企业投资项目

16-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程开工前，（）需申请办理工程质量监督手续。

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 监理单位

D. 施工单位

17-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程项目寿命期和建设工程全寿命期区别主要在于是否包含（）。

A. 投资决策阶段

B. 勘察设计阶段

C. 建设实施阶段

D. 运营维护阶段

18-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的（）开始日期。

A. 地质勘察

B. 场地旧建筑物拆除

C. 施工用临时道路施工

D. 正式破土开槽

19-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，属于建设工程采用平行承发包模式的特点是（）。

A. 有利于建设单位择优选择施工单位

B. 有利于建设单位合同管理和协调

C. 有利于工程总价确定和造价控制

D. 有利于减少施工过程中的设计变更

20-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是()。

A. 直线式组织结构

B. 职能式组织结构

C. 直线职能式组织结构

D. 矩阵式组织结构

21-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程监理规范》，属于总监理工程师职责的是( )。

A. 组织审核分包单位资格

B. 处置发现的质量问题和安全事故隐患

C. 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

D. 检查工序施工结果

22-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥者之间容易产生矛盾的组织形式是（）。

A. 直线职能式组织结构

17-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程项目寿命期和建设工程全寿命期区别主要在于是否包含（）。

A. 投资决策阶段

B. 勘察设计阶段

C. 建设实施阶段

D. 运营维护阶段

18-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程的（）开始日期。

A. 地质勘察

B. 场地旧建筑物拆除

C. 施工用临时道路施工

D. 正式破土开槽

19-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，属于建设工程采用平行承发包模式的特点是（）。

A. 有利于建设单位择优选择施工单位

B. 有利于建设单位合同管理和协调

C. 有利于工程总价确定和造价控制

D. 有利于减少施工过程中的设计变更

20-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是()。

A. 直线式组织结构

B. 职能式组织结构

C. 直线职能式组织结构

D. 矩阵式组织结构

21-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程监理规范》，属于总监理工程师职责的是( )。

A. 组织审核分包单位资格

B. 处置发现的质量问题和安全事故隐患

C. 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

D. 检查工序施工结果

22-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

各职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥者之间容易产生矛盾的组织形式是（）。

A. 直线职能式组织结构

B. 职能式组织结构

C. 直线式组织结构

D. 矩阵式组织结构

23-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。

A. 处置生产安全事故隐患

B. 复核工程计量有关数据

C. 组织验收分部工程

D. 进行工程计量

24-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。

A. 职能式

B. 弱矩阵式

C. 平衡矩阵式

D. 强矩阵式

25-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》 T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的是（）。

A. 参与组建项目经理部

B. 主持工地例会

C. 建立健全协调工作机制

D. 组织进行缺陷责任期工程保修工作

26-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制作用的是（）。

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 施工方案

D. 施工平面布置图

27-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于项目资本金的说法，正确的是（）。

A. 项目资本金是债务性资金

B. 项目法人承担项目资本金的利息

C. 投资者可抽回项目资本金

D. 投资者可转让项目资本金

B. 职能式组织结构

C. 直线式组织结构

D. 矩阵式组织结构

23-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，下列监理职责中，属于监理员职责的是（）。

A. 处置生产安全事故隐患

B. 复核工程计量有关数据

C. 组织验收分部工程

D. 进行工程计量

24-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。

A. 职能式

B. 弱矩阵式

C. 平衡矩阵式

D. 强矩阵式

25-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》 T/CCIAT 0010-2019 规定，下列选项中属于项目经理权限的是（）。

A. 参与组建项目经理部

B. 主持工地例会

C. 建立健全协调工作机制

D. 组织进行缺陷责任期工程保修工作

26-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制作用的是（）。

A. 施工组织总设计

B. 单位工程施工组织设计

C. 施工方案

D. 施工平面布置图

27-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于项目资本金的说法，正确的是（）。

A. 项目资本金是债务性资金

B. 项目法人承担项目资本金的利息

C. 投资者可抽回项目资本金

D. 投资者可转让项目资本金

28-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。其中，总投资是指（）。

A. 固定资产投资

B. 固定资产投资加流动资金

C. 固定资产投资加铺底流动资金

D. 投资者投入的资金

29-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，投资项目最低资本金比例为 40%的是（）。

A. 钢铁、电解铝项目

B. 铁路、公路项目

C. 玉米深加工项目

D. 普通商品住房项目

30-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，关于联合体承包模式特点的说法正确的是（）。

A. 工程造价控制难度大

B. 有利于缩短工期

C. 组织协调工作量大，风险大

D. 有利于增强竞争能力和抗风险能力

31-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列职责中，属于监理员职责的是（）。

A. 检查进场材料的质量证明文件及质量情况

B. 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

C. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据

D. 参与审核分包单位资格

32-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程质量监督工作方式中，工程质量监督机构的监督检查以（）为主。

A. 抽查

B. 检测

C. 见证取样

D. 平行检验

33-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

直线式组织结构形式的主要特点是( )。

28-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。其中，总投资是指（）。

A. 固定资产投资

B. 固定资产投资加流动资金

C. 固定资产投资加铺底流动资金

D. 投资者投入的资金

29-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，投资项目最低资本金比例为 40%的是（）。

A. 钢铁、电解铝项目

B. 铁路、公路项目

C. 玉米深加工项目

D. 普通商品住房项目

30-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列选项中，关于联合体承包模式特点的说法正确的是（）。

A. 工程造价控制难度大

B. 有利于缩短工期

C. 组织协调工作量大，风险大

D. 有利于增强竞争能力和抗风险能力

31-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列职责中，属于监理员职责的是（）。

A. 检查进场材料的质量证明文件及质量情况

B. 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况

C. 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据

D. 参与审核分包单位资格

32-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程质量监督工作方式中，工程质量监督机构的监督检查以（）为主。

A. 抽查

B. 检测

C. 见证取样

D. 平行检验

33-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

直线式组织结构形式的主要特点是( )。

A. 接受职能部门多头指挥，指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从

B. 统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥者易产生矛盾

C. 具有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大

D. 结构简单、权力集中、易于统一指挥、职责分明、隶属关系明确

34-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目管理组织机构，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，项目经理全权负责

该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。

A. 直线式

B. 强矩阵式

C. 职能式

D. 弱矩阵式

35-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工项目部编制责任矩阵，①列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称；②列出需要完成的项

目管理任务；③建立"人"与"事"的关联；④以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的

责任矩阵图；⑤检查。正确的顺序是（）。

A. ①②③④⑤

B. ②①③④⑤

C. ②①④③⑤

D. ②①④⑤③

36-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目目标动态控制工作包括：①编制工程项目计划，②构建工程项目目标体系，③监督检查实施情况，④计划与实

际对比分析，⑤分析原因纠正偏差，正确的工作流程是(  ）。

A. ①③②⑤④

B. ②①③④⑤

C. ③②①④⑤

D. ①②③④⑤

37-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目目标动态控制措施中属于技术措施的是（）。

A. 建立健全组织机构和规章制度

B. 改进施工方法和施工工艺

C. 落实加快施工进度所需资金

D. 分析施工承包风险

38-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

A. 接受职能部门多头指挥，指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从

B. 统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥者易产生矛盾

C. 具有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大

D. 结构简单、权力集中、易于统一指挥、职责分明、隶属关系明确

34-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目管理组织机构，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责，项目经理全权负责

该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是（）。

A. 直线式

B. 强矩阵式

C. 职能式

D. 弱矩阵式

35-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

施工项目部编制责任矩阵，①列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称；②列出需要完成的项

目管理任务；③建立"人"与"事"的关联；④以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的

责任矩阵图；⑤检查。正确的顺序是（）。

A. ①②③④⑤

B. ②①③④⑤

C. ②①④③⑤

D. ②①④⑤③

36-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目目标动态控制工作包括：①编制工程项目计划，②构建工程项目目标体系，③监督检查实施情况，④计划与实

际对比分析，⑤分析原因纠正偏差，正确的工作流程是(  ）。

A. ①③②⑤④

B. ②①③④⑤

C. ③②①④⑤

D. ①②③④⑤

37-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列项目目标动态控制措施中属于技术措施的是（）。

A. 建立健全组织机构和规章制度

B. 改进施工方法和施工工艺

C. 落实加快施工进度所需资金

D. 分析施工承包风险

38-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某工程项目承包人于 2018 年 5 月 1 日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到 2018 年 7 月中旬，发

包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应( ) 。

A. 承包人应继续承担工程保管责任

B. 承包人可以自行组织竣工验收

C. 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第 56 天为准

D. 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

39-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在履行合同过程中，没有（ ）的变更指示，承包人不得擅自变更。

A. 监理人

B. 发包人

C. 设计单位

D. 总承包商

40-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按要求提交，金额不得超过中标合同金额的（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

41-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损

失应由()承担。

A. 承包人

B. 发包人

C. 设计单位

D. 监理单位

42-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

建设单位通常会综合考虑各种因素来选择合同计价方式，以下说法正确的是（）。

A. 在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法

B. 对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，不能选择总价合同

C. 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，不宜采用单价合同，应选择成本加酬金合同

D. 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用

固定总价合同，而应选用单价合同

43-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某工程项目承包人于 2018 年 5 月 1 日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到 2018 年 7 月中旬，发

包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应( ) 。

A. 承包人应继续承担工程保管责任

B. 承包人可以自行组织竣工验收

C. 视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第 56 天为准

D. 视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

39-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在履行合同过程中，没有（ ）的变更指示，承包人不得擅自变更。

A. 监理人

B. 发包人

C. 设计单位

D. 总承包商

40-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按要求提交，金额不得超过中标合同金额的（）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

41-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期延长，其损

失应由()承担。

A. 承包人

B. 发包人

C. 设计单位

D. 监理单位

42-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

建设单位通常会综合考虑各种因素来选择合同计价方式，以下说法正确的是（）。

A. 在同一施工合同中采用不同的计价方式，是建设单位和施工单位合理分担施工风险的有效办法

B. 对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，不能选择总价合同

C. 对于只完成初步设计，工程量清单不够明确的工程，不宜采用单价合同，应选择成本加酬金合同

D. 对于施工中有较大部分采用新技术、新工艺的工程，建设单位和施工单位缺乏经验，又无国家标准的，不宜采用

固定总价合同，而应选用单价合同

43-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果

答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按（ ）的争议解决办法办理。

A. 合同约定

B. 相关法规

C. 法院判决书

D. 调节协商

44-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，某工程竣工验收阶段承包人于 2012 年 8 月 1 日向工

程师递交了竣工验收申请报告；发包人于 8 月 15 日组织生产设备启动试车检验；8 月 18 日试车完毕后发包人、承

包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于 8 月 20 日签发工程移交证书，则承包人的实

际竣工日应为()。

A. 8 月 1 日

B. 8 月 15 日

C. 8 月 18 日

D. 8 月 20 日

45-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）说明时间和地点召开投标预备会。

A. 招标公告

B. 投标人须知

C. 资格预审公告

D. 投标邀请书

46-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

按照竞争开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式，下列有关说法错误的是（）。

A. 公开招标进行资格预审和评标的工作量大，因此招标时间长、费用高

B. 采用邀请招标由于邀请对象的选择面窄、范围较小，投标竞争的激烈程度相对较差，进而会提高中标合同价

C. 邀请招标也称有限竞争性招标，采用邀请招标方式时，邀请对象以 5~10 家为宜，但不应少于 2 家，否则便失去

竞争意义

D. 建设单位发布招标公告或者发出投标邀请书属于要约邀请，建筑企业的投标文件则属于要约

47-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于施工招标资格审查方式的说法，正确的是()。

A. 公开招标和邀请招标都采用资格预审

B. 公开招标和邀请招标都采用资格后审

C. 资格审查方式可由评标委员会确定

D. 公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果

答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按（ ）的争议解决办法办理。

A. 合同约定

B. 相关法规

C. 法院判决书

D. 调节协商

44-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201 规定，某工程竣工验收阶段承包人于 2012 年 8 月 1 日向工

程师递交了竣工验收申请报告；发包人于 8 月 15 日组织生产设备启动试车检验；8 月 18 日试车完毕后发包人、承

包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于 8 月 20 日签发工程移交证书，则承包人的实

际竣工日应为()。

A. 8 月 1 日

B. 8 月 15 日

C. 8 月 18 日

D. 8 月 20 日

45-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》规定，招标人应按（）说明时间和地点召开投标预备会。

A. 招标公告

B. 投标人须知

C. 资格预审公告

D. 投标邀请书

46-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

按照竞争开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式，下列有关说法错误的是（）。

A. 公开招标进行资格预审和评标的工作量大，因此招标时间长、费用高

B. 采用邀请招标由于邀请对象的选择面窄、范围较小，投标竞争的激烈程度相对较差，进而会提高中标合同价

C. 邀请招标也称有限竞争性招标，采用邀请招标方式时，邀请对象以 5~10 家为宜，但不应少于 2 家，否则便失去

竞争意义

D. 建设单位发布招标公告或者发出投标邀请书属于要约邀请，建筑企业的投标文件则属于要约

47-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

关于施工招标资格审查方式的说法，正确的是()。

A. 公开招标和邀请招标都采用资格预审

B. 公开招标和邀请招标都采用资格后审

C. 资格审查方式可由评标委员会确定

D. 公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

48-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列投标报价策略中，（）属于恰当使用不平衡报价方法。

A. 适当降低早结算项目的报价

B. 适当提高晚结算项目的报价

C. 适当提高预计未来会增加工程量的项目单价

D. 适当提高工程内容说明不清楚的项目单价

49-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少（）

日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

50-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部

分。

A. 单价支付

B. 工程材料费用

C. 总价支付

D. 人工费用

51-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，

正确的是（ ）。

A. 承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B. 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C. 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D. 监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误

由承包人承担

52-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对投融资领域推进供给侧结构性改革做出顶层设计的文件是（）。

A. 《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》

B. 《国务院关于投资体制改革的决定》

C. 《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》

48-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列投标报价策略中，（）属于恰当使用不平衡报价方法。

A. 适当降低早结算项目的报价

B. 适当提高晚结算项目的报价

C. 适当提高预计未来会增加工程量的项目单价

D. 适当提高工程内容说明不清楚的项目单价

49-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清和说明，招标人应在提交资格预审申请文件截止时间至少（）

日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

50-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的（）部

分。

A. 单价支付

B. 工程材料费用

C. 总价支付

D. 人工费用

51-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，

正确的是（ ）。

A. 承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B. 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C. 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D. 监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误

由承包人承担

52-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对投融资领域推进供给侧结构性改革做出顶层设计的文件是（）。

A. 《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》

B. 《国务院关于投资体制改革的决定》

C. 《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》

D. 《政府投资条例》

53-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列投资项目中，实行审批制管理的是（）。

A. 政府投资项目

B. 企业投资项目

C. 私人投资项目

D. 外商投资项目

54-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目建设准备阶段的工程造价是（）。

A. 设计概算

B. 投资估算

C. 承包合同价

D. 工程结算价

55-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程建设实施程序中，确定和控制工程造价的重点阶段是（）。

A. 竣工验收

B. 工程设计

C. 建设准备

D. 工程施工

56-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对于重大和技术复杂的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告

的情形是（）。

A. 投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%

B. 修正概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%

C. 投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 5％

D. 修正概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算

57-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列关于 CM(Construction Management)承包模式的说法中，正确的是（）。

A. CM 单位直接与分包单位签订分包合同

B. CM 单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订

C. CM 承包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”

D. 快速路径法施工并不适合 CM 承包模式

D. 《政府投资条例》

53-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列投资项目中，实行审批制管理的是（）。

A. 政府投资项目

B. 企业投资项目

C. 私人投资项目

D. 外商投资项目

54-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

项目建设准备阶段的工程造价是（）。

A. 设计概算

B. 投资估算

C. 承包合同价

D. 工程结算价

55-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

工程建设实施程序中，确定和控制工程造价的重点阶段是（）。

A. 竣工验收

B. 工程设计

C. 建设准备

D. 工程施工

56-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

对于重大和技术复杂的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告

的情形是（）。

A. 投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%

B. 修正概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%

C. 投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 5％

D. 修正概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算

57-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

下列关于 CM(Construction Management)承包模式的说法中，正确的是（）。

A. CM 单位直接与分包单位签订分包合同

B. CM 单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订

C. CM 承包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”

D. 快速路径法施工并不适合 CM 承包模式

58-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

某合同工程于某年 11 月初办理了合同工程接收证书，2 周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出 10 月下

旬尚有一费用超支索赔问题没有超过 28 天需要研究解决，在此事件中承包人(  )。

A. 可以索赔，因为索赔事件发生没有超过 28 天

B. 可以索赔，因为工程还没有接收最终结清证书

C. 不可以索赔，因为此事件发生在接收工程接收证书之前

D. 不可以索赔，因为此事件发生在接收最终结清证书之后

59-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。

资格审查委员会应由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（）人以上单数，其中技术、经

济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A. 5，1,3

B. 7，1/3

C. 5，2/3

D. 7，2/3

60-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

发包人应在工程接收证书颁发后（）天内将履约担保退还给承包人。

A. 5

B. 7

C. 14

D. 28

61-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是（  ）。

A. 取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施

B. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D. 为完成工程需要追加的额外工作

62-[单选题]--加 ks233wx7 领一建母题答案

根据《招标投标法实施条例》规定，某承包商的中标价为 2000 万人民币，则履约保证金不得超过（ ）万元。

A. 400

B. 200

C. 100

D. 80