一级建造师案例分析例题(机电专业)

四、某工业设备安装项目，通过招标，建设单位与设备安装承包单位签订了合同。其中有一主要设备，由建设单位负责采购提供。

设备基础则由设备安装承包单位与另一土建承包单位签订了分包合同，由土建单位负责施工。

设备安装时，安装单位发现土建承包单位施工的该设备基础预埋的地脚螺栓位置与设备基座相应的尺寸不符，设备安装单位无法将设备安装到位，造成设备安装单位工期延误和费用损失。经查，土建承包单位是按设计单位提供的设备基础图施工的，而建设单位采购的是该设备的改型产品，基座尺寸与原设计图纸不符。对此，建设单位作了设计变更，按进场设备的实际尺寸重新预埋地脚螺栓，仍由原土建分包单位负责实施。基础完成后设备安装单位顺利地完成了设备安装。

设备安装单位均依据合同条款的约定，提出了索赔要求。问：

1、这种索赔属于哪一种类型的索赔？（总包方与业主之间的索赔，施工索赔，工程延期索赔、合同内索赔）

2、总承包方可以索赔哪些费用？这些费用如何计算？（人工、材料、机械、管理费）

3、分包方应向谁索赔？

4、试写出写出索赔的过程。

五、某工业设备安装项目，通过招标，建设单位与某设备安装单位签订了工程总承包合同。建设单位在合同中附加了严格的处罚条款。其后，总承包单位又与三家公司签订了工程分包合同。总工程师在主持编制施工计划时，安排了一位项目经理负责项目风险分析。

问题：在安装工程中有哪些风险事件？针对这些风险事件如何提出风险对策？如何制订相应的风险控制措施？

风险对策及控制措施表

注意：机电安装工程一般从政治风险、经济风险、技术风险、公共关系风险待方面分析。关键是经济、技术方面。

六、某工程，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。建设单位招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。

施工过程中发生了工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而没严格按操作规程操作使某构件发生焊接变形造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4．8万元。

质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。双方在是否应终止合同上发生争议。

1、双方的争议应如何解决？（按合同约定提请仲裁，或直接向人民法院起诉）

2、仲裁结果是同意建设单位解除工程合同，承包单位不服，又向有管辖权的人民法院起诉，问承包方这么做是否妥当？为什么？

3、质量事故发生后，应按什么程序进行事故处理？

4、上述质量事故的调查组应由谁组织? 事故调查报告由谁编写？应包括哪些内容？

5、如何对焊接质量问题进行分析？

6、试分析机电安装工程常见的工程质量事故发生的原因。

七、某建筑安装工程项目，建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工总承包单位将空调工程分包给一家专业施工单位，分包合同写明，分包工程质量由分包单位自行负责控制。

在安装过程中项目经理发现：(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢板供货方未及时提供质量合格证；导致工期拖延。(2)在风管施工完毕后，施工分包单位擅自对风管进行了保温处理；(3)保温处理施工完毕后，试验时发现风管漏风量严重没有达到设计要求的指标。监理工程师要求对该项工程进行返工。

问题：对总承包方：

1、对工期延期，总承包方能否向建设单位提出索赔，说明理由。

3、对施工过程中出现的问题，总承包方应承担什么责任？为什么？

八、某安装工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：

事件1．施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。

问题1：甲施工单位的答复是否妥当?为什么?

事件2．甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，专业监理工程师立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称此次停工系执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

问题2：甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?